1. Кассационные жалоба, представление, поданные в соответствии с правилами, установленными - 291.3 настоящего Кодекса, изучаются судьей Верховного Суда Российской Федерации.
2. Судья Верховного Суда Российской Федерации изучает кассационные жалобу, представление по материалам, приложенным к ним, или по материалам истребованного дела.
3. В случае истребования дела судья Верховного Суда Российской Федерации вправе вынести определение о приостановлении исполнения обжалуемых судебных актов до окончания производства в суде кассационной инстанции, если лицо, подавшее кассационные жалобу, представление, ходатайствует о таком приостановлении, при условии, что заявитель обосновал невозможность или затруднительность поворота исполнения судебных актов.
Ходатайство о приостановлении исполнения судебных актов, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, может быть подано в арбитражный суд посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
(см. текст в предыдущей редакции)
5. Определение о приостановлении исполнения судебного акта или об отказе в приостановлении его исполнения выносится судьей Верховного Суда Российской Федерации немедленно после истребования дела, а в случае поступления ходатайства о приостановлении исполнения судебных актов после истребования дела - в трехдневный срок со дня поступления ходатайства в суд. Копии определения направляются лицам, участвующим в деле.
(см. текст в предыдущей редакции)
6. Исполнение судебного акта приостанавливается на срок до вынесения судьей определения об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации или на срок до принятия Судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации определения по результатам рассмотрения кассационных жалобы, представления вместе с делом, если судьей не установлен иной срок приостановления исполнения судебного акта.
7. По результатам изучения кассационных жалобы, представления судья Верховного Суда Российской Федерации выносит определение:
1) об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные в кассационных жалобе, представлении доводы не подтверждают существенных нарушений норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, и не являются достаточным основанием для пересмотра судебных актов в кассационном порядке и (или) для решения вопроса о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок, а также если указанные доводы не находят подтверждения в материалах дела. При этом кассационные жалоба, представление, а также копии обжалуемых судебных актов остаются в суде кассационной инстанции;
2) о передаче кассационных жалобы, представления вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации.
8. Председатель Верховного Суда Российской Федерации, заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации вправе не согласиться с определением судьи Верховного Суда Российской Федерации об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации и до истечения срока подачи кассационных жалобы, представления на обжалуемый судебный акт вынести определение об отмене данного определения и передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. Время рассмотрения этих жалобы, представления в Верховном Суде Российской Федерации при исчислении указанного срока не учитывается.
Вы можете мне помочь подать жалобу в Верховный суд России на решение В.С Бурятии Ответ на вопрос дан по телефону. мне вернули кассационную жалобу коллегия вс рф, сказали что она идентична Ответ на вопрос дан по телефону. как подать кассационную жалобу в судебную коллегию ВС РФ, если отсутствует решения суда первой инстанции (рассмотрено в порядке упрощенного производства), заверенного соответствующим судом??? Ответ на вопрос дан по телефону. определение вынесены об отказе в касационной жалобе 14.02.17, в какие сроки можно подать в СК ВС РФ Ответ на вопрос дан по телефону. ищу образец кассационной жалобы в судебную коллегию ВС РФ по арбитражному производству Ответ на вопрос дан по телефону. Я с мужем хотели подать исковое заявление в президиум верзовного суда для начисления российской пенсии, мы уже получили 10 определений российских судов и в каждом отказ. Ответ на вопрос дан по телефону.
Судебная практика по ст. 291.1 апк рф
Подавали аппеляцию и кассацию, суд все оставил в силе. Сейчас идем в ВС РФ. Что можно написать в кассационной жалобе, на что сослаться, что было нарушено судом? Верховный суд вернул документы — пропущен срок подачи кассационной жалобы, но в тоже время нет определения суда о восстановлении пропущенного процессуального срока на обжалование судебных актов. Как дальше действовать? Ответ на вопрос дан по телефону.
вопрос по кассации налоговый спор, можно задать я Полкова Алексеевна г Ставрополь послала в судебную коллегию по гражданским делам РФ заказным письмом с уведомлением 23 марта 2017 года но сейчас 20 мая но увы ни ответа да вообще ничего не получила. Хотела узнать о судьбе своей жалобы и когда придет ответ с верховного суда? ск.экз. кассации следует приложить в судебную коллегию ВС РФ по гр.делу ск.экз.
Кассационная жалоба в верховный суд рф по арбитражному делу образец
Анализ положений статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации позволяет прийти к выводу о том, что выполнение подрядчиком предусмотренных договором работ с устранимыми недостатками (дефектами) предоставляет заказчику возможность потребовать от подрядчика либо безвозмездного устранения недостатков, либо соразмерного уменьшения стоимости выполненных работ, либо возмещения своих расходов на устранение недостатков, но не освобождает заказчика от обязанности оплатить выполненные работы. В то время как при наличии существенных и неустранимых недостатков результата работ, которые исключают возможность его использования по целевому назначению, заказчик имеет право отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков (часть 3 статьи 723 ГК РФ).
Как подать кассационную жалобу в верховный суд рф в 2018 году
Федеральным конституционным законом от 28 апреля 1995 года N 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации», обжаловались в указанном порядке; постановления и определения арбитражных судов округов и Суда по интеллектуальным правам, принятые по результатам рассмотрения кассационной жалобы (жалобы), могут быть обжалованы в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства полностью или в части лицами, участвующими в деле, а также иными лицами в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, если они полагают, что в оспариваемых судебных актах содержатся существенные нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявшие на исход судебного разбирательства и приведшие к нарушению их прав и законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Кассационная жалоба в судебную коллегию
До истечения срока, установленного настоящим Кодексом для подачи кассационных жалобы, представления, дело не может быть истребовано из арбитражного суда. Форма и содержание кассационных жалобы, представления в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации Кассационные жалоба, представление подаются в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в письменной форме. Кассационные жалоба, представление подписываются лицом, подающим жалобу, представление, или его представителем, уполномоченным на подписание жалобы.
Кассационные жалоба, представление также могут быть поданы посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
ВС РФ Ответ на вопрос дан по телефону. Добрый день. Подскажите, в какую инстанцию правильно подать кассационную жалобу в судебную коллегию ВС РФ по экономическим спорам в электронном виде (через арбитр) Ответ на вопрос дан по телефону. Здравствуйте! Я подготовил кассационную жалобу на решение мирового судьи и на апелляционное определение.Куда мне её направить? Живу в г. Москве. Ответ на вопрос дан по телефону. Добрый вечер! Правильный срок подачи кассационной жалобы в СКГД ВС считать три месяца от определения по кассационной жалобе или 6 месяцев от опредпления по апелляционной жалобе.
Ответ на вопрос дан по телефону. Здравствуйте.
Апк кассационная жалоба в судебную коллегию верховного суда
Внимание
Если суд признает их уважительными, то он вынесет определение о восстановлении срока и примет обращение. Но решение принимается индивидуально в каждом конкретном случае, т. к. полного списка уважительных причин в законодательстве нет. Время рассмотрения Время, за которое кассационная жалоба должна быть рассмотрена ограничено для всех судебных органов, включая ВС РФ.
Срок зависит от типа дела и в отдельных случаях может быть продлен, например, из-за особой сложности дела и большого числа его участников. Кассационная жалоба должна быть рассмотрена в ВС РФ за 2 месяца, а при истребовании дела - за 3. Важно! Арбитражные дела передаются обязательно вместе с кассационной жалобой и их срок рассмотрения составляет всегда 2 месяца, с возможностью продления на период до полугода.
Нужно понимать, что даже без продления срока решение не всегда будет принято за 2 или 3 месяца, отведенные законом.
Данные всех остальных участников дела Информация об обжалуемом решении Требования заявителя отменить, изменить решение и их обоснования Документ должен быть обязательно подписан заявителем или его представителем. Иначе его не примут к рассмотрению. По гражданскому делу Кассационные жалобы по гражданским делам в ВС РФ подаются, если первоначальное решение было принято районным судом, а затем уже было обжаловано в областном суде. А также когда первоначальное решение принимал облсуд, и оно обжаловалось в его президиуме.
Инфо
Важно знать, что у Председателя ВС РФ и его заместителей имеется возможность при необходимости продлить срок рассмотрения кассации. По арбитражному Почти всегда арбитражные процессы имеют определенные особенности в сравнении с гражданскими и их нужно обязательно учитывать. Кассационные жалобы подаются в данном случае через арбитражный суд, принявший оспариваемое решение.
Апелляционный суд оставил без изменения решение районного суда, сказав, что неприсутствие меня во время проверки не является основанием для признания незаконности составления акта. Что написать о нарушениях норм материального права? Ответ на вопрос дан по телефону. я задавал вашему коллеге однако не было ответа Ответ на вопрос дан по телефону. кассационная жалоба в верховный суд. обжалование решений, действий гос органов. гос пошлина какая? по НК 1500 р. по калькулятору на сайте суйда 3000 Ответ на вопрос дан по телефону. Добрый день! Занимаетесь темой санаторно-курортного лечения инвалидов? По закону 178-ФЗ при наличии показаний срок предоставления календарный год. Прошёл все 3 инстанции областного суда. Инвалид 1 группы, коляска. Отказ. Всех ставят в очередь на годы. Кассация в Верховный суд? Цена вопроса. Судебная коллегия вернула кассационную жалобу, т.к. не уплочены 150 руб.
пошлины.
Фактически этот момент не урегулирован и заявителям приходится ориентироваться на порядок обращения в надзорную инстанцию. Нужно также оплатить госпошлину, если она предусмотрена законом. Сроки подачи Законодательство РФ ограничивает срок подачи большинства кассационных жалоб. Только по уголовным делам они могут быть направлены в любое время, даже после отбытия наказания осужденным. Отведенный период времени для обращения в суд кассационной инстанции зависит от категории дела. Приведем в таблице подробную информацию по этому вопросу: Категория дела Срок подачи кассационной жалобы Уголовное Нет ограничения Административное Полгода Гражданское Полгода Арбитражное 2 месяца Пропущенный срок обжалования заявитель может восстановить, подав соответствующее ходатайство с описанием причин пропуска и приложением подтверждающих документов.
Западно-Сибирского округа от. . , в удовлетворении первоначального иска отказано. Встречный иск в части взыскания неустойки удовлетворен. В части требования об устранении недостатков производство по делу прекращено.
С ООО « » в пользу МБУ « » взыскана неустойка в сумме руб. коп., расходы по госпошлине в сумме руб. коп., расходы на судебную экспертизу в размере руб. Как установлено судами и следует из материалов дела, . . был проведен открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по устройству. На основании протокола подведения итогов данного аукциона от.
. № победителем аукциона было признано ООО » » (т.1 л.д.). В результате чего с Обществом был заключен Муниципальный контракт (договор) на выполнение строительно-монтажных работ от. . г. № (т.1 л.д.) (далее – Контракт, договор).
Ответ на вопрос дан по телефону. Здравствуйте.Разъясните, пожалуйста,разницу между кассацией и надзором. И можно ли одновременно подавать и то, и др. одновременно? Мне нужно подать кассационную жалобу на решение судебной коллегии областного суда в президиум. Куда мне обращаться в арбитражный суд? И какие документы нужны Ответ на вопрос дан по телефону.
Мне было отказоно в расмотрении надзорной жалобе по ст.379.1 ч.1 п.5 ростовским областным судом могу ли я обжаловать в верховном суде рф Ответ на вопрос дан по телефону. кассация в вс рф Мне надо написать жалобу в вышестоящую инстанцию на решение областного суда, я с ним не не согласна, т.к. у меня есть решение Роспотребнадзора о наказании банка, на который я подала претензию. : 15:00 — 17:00 Ответ на вопрос дан по телефону.
В статья 308.2 АПК РФ «Содержание надзорных жалобы» определено то, что должно быть указано в жалобе подающейся в Верховный суд РФ. Жалоба должна быть подписана лицом, ее подающим, или представителем. К жалобе, поданной представителем, прилагается доверенность или другой документ, удостоверяющие его полномочия.
Дело № _______________
Заявитель: ____________________________
(Ф.И.О. или наименование, процессуальный статус)
(место жительства или пребывания/ место нахождения, сведения
о государственной регистрации)
______________________________________,
(дата и место рождения)
Представитель заявителя:
_______________________________________
(данные с учетом ст. 59 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации)
телефон: ___________, факс: __________,
адрес электронной почты: ______________
Истец: ________________________________
(наименование или Ф.И.О.)
адрес: _______________________________,
телефон: ___________, факс: __________,
адрес электронной почты: ______________
Ответчик: _____________________________
(наименование или Ф.И.О.)
адрес: _______________________________,
телефон: ___________, факс: __________,
адрес электронной почты: ______________
Госпошлина: ________________ рублей
Надзорная жалоба
на решение арбитражного суда
(общая форма)
В производстве ___________________________ арбитражного суда находилось дело № _____ по исковому заявлению __________________ к (наименование или Ф.И.О. истца) _____________________________________ (наименование или Ф.И.О. ответчика) о __________________________________ (предмет иска).
«___»________ ____ г. _______________ (наименование суда, принявшего решение по первой инстанции) арбитражным судом было вынесено Решение о _______________________________.
Заявитель считает Решение от «___»________ ____ г. незаконным, поскольку _________________________________________________________________ (привести доводы со ссылками на нормы права, свидетельствующие о неправильном определении обстоятельств, имеющих значение для дела (и (или) недоказанности установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела/несоответствии выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда, обстоятельствам дела/нарушении или неправильном применении норм материального или процессуального права)) и нарушает права и законные интересы заявителя, а именно: _________________, что подтверждается ______________________________.
Истцом на не вступившее в законную силу Решение суда первой инстанции от «___»________ ____ г. была подана Апелляционная жалоба в соответствии с правилами, установленными главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Постановлением _________________________________ (наименование суда апелляционной инстанции) от «___»________ ____ г. по делу № _____ Решение суда первой инстанции от «___»________ ____ г. было оставлено без изменения, а Апелляционная жалоба от «___»________ ____ г. без удовлетворения, с указанием следующих оснований: _________________________________.
Решение от «___»________ ____ г. вступило в законную силу «___»________ г. Согласно ст. 273 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вступившее в законную силу решение арбитражного суда первой инстанции, если такое решение было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции могут быть обжалованы в порядке кассационного производства.
Заявитель считает Постановление суда апелляционной инстанции от «___»________ ____ г. незаконным, поскольку оно было принято с существенным нарушением норм материального (и (или) процессуального) права, которые повлияли на исход административного дела № _____, без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, а именно: ________________________________, что подтверждается ___________________________________.
Согласно ч. 1 ст. 308.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вступившие в законную силу судебные акты, указанные в ч. 3 ст. 308.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, могут быть пересмотрены в порядке надзора Президиумом Верховного Суда Российской Федерации по надзорным жалобам лиц, участвующих в деле, и иных лиц, указанных в ст. 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Согласно ч. 1 ст. 308.8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные постановления, указанные в ч. 3 ст. 308.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, подлежат отмене или изменению, если при рассмотрении дела в порядке надзора Президиум Верховного Суда Российской Федерации установит, что соответствующее обжалуемое судебное постановление нарушает:
1) права и свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации;
2) права и законные интересы неопределенного круга лиц или иные публичные интересы;
3) единообразие в применении и (или) толковании судами норм права.
Постановлением _______________________________
(наименование суда кассационной инстанции) от «___»________ ____ г. по делу № _____ Решение суда первой инстанции от ___»________ ____ г. было оставлено без изменения, а Кассационная жалоба от «___»________ ____ г. без удовлетворения, с указанием следующих оснований: _______________________________________________.
Заявитель считает Постановление суда кассационной инстанции от «___»________ ____ г. незаконным, поскольку оно нарушает права и свободы заявителя, гарантированные Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации (или: права и законные интересы неопределенного круга лиц, иные публичные интересы/единообразие в
толковании и применении судами норм права), а именно:
_____________________________________________________, что подтверждается _____________________________________.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 308.1 — 308.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
1. Отменить Решение от «___»________ ____ г. __________________________
(наименование суда, ______________________________________________________________________ суда принявшего решение по первой инстанции) о ________________________________________________________________________.
2. Отменить __________________________ (наименование суда апелляционной и кассационной инстанции) от «___»________ ____ г. и от «___»________ ____ г. об оставлении Решения суда первой инстанции от «___»________ ____ г. без изменения, Апелляционной жалобы от «___»________ ____ г. и Кассационной жалобы от «___»________ ____ г. без удовлетворения.
3. Изменить Решение от «___»________ ____ г. __________________________
(наименование суда, _____________________________________ суда принявшего решение по первой инстанции) в части _________________________________________________________.
Приложение:
1. Заверенные соответствующим судом копии судебных актов, принятых по делу.
2. Документы, подтверждающие нарушение норм материального (и (или) процессуального) права, повлиявших на исход административного дела.
3. Документы, подтверждающие нарушение прав и законных интересов заявителя (или: права и законные интересы неопределенного круга лиц, иные публичные интересы/единообразие в толковании и применении судами норм права).
4. Копии надзорной жалобы, количество которых соответствует количеству лиц, участвующих в деле.
5. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
6. Доверенность от «___»________ ____ г. № ___ или иные документы, удостоверяющие полномочия представителя заявителя (если жалоба подписывается представителем).
7. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых основана жалоба.
«___»________ ____ г.
Заявитель (представитель):
___________________
(подпись)
Разбирательства в арбитражных судах имеют свои особенности, а квалификация судей в данном случае обычно находится на достаточно высоком уровне.
Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь к консультанту:
ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ .
Это быстро и БЕСПЛАТНО !
Но иногда и они допускают нарушения норм материального и/или процессуального права, которые влияют на принятое решение.
В этом случае судебные акты могут быть обжалованы в кассационной инстанции. В некоторых случаях такая кассация должна подаваться в Верховный суд РФ. Но нужно учитывать особенности и нюансы таких обращений.
Общие моменты
Долгое время роль высшей судебной инстанции при рассмотрении арбитражных дел отводилась Верховному арбитражному суду.
Но в 2014 году его полномочия перешли к ВС РФ и были внесены соответствующие изменения в законодательство.
На текущий момент рассмотрение жалоб передано судебной коллегии по экономическим делам ВС РФ.
Именно в ВС РФ рассматриваются жалобы на следующие судебные акты:
Но нужно учитывать, что в коллегию ВС РФ в большинстве случаев можно подать кассацию только после обжалования в арбитражном суде кассационной инстанции. Т.е. рассматривать она должна уже вторую кассацию.
Право принести кассационную жалобу в ВС РФ есть у всех сторон спора, а также у других участников дела.
Обладают правом кассационного обжалования судебных актов и другие лица, если судебный акт нарушил их права или интересы.
Причем им потребуется описать в заявлении как именно их права и/или интересы затронуло постановление (другой судебный акт) суда.
Главные понятия
Кассационная жалоба представляет собой заявление, в котором кассатор обращается к суду с просьбой отменить или изменить судебный акт, принятый нижестоящим судом по причинам допущенных нарушений норм права, которые в итоге повлияли на судебное решение.
Именно заявитель должен указать, какие именно нарушения были допущены и привести обстоятельства, подтверждающие их.
В кассационной жалобе по арбитражному делу кассатору надо обязательно указывать ссылки на законы или другие НПА, которые, по его мнению, подтверждают факт нарушения нижестоящим судом норм права.
Часто еще до судебного заседания позиция суда уже практически полностью формируется и изменить ее почти невозможно.
Именно поэтому к составлению кассационной жалобы настоятельно рекомендуется привлекать профессиональных юристов, специализирующихся на арбитражных разбирательствах.
Другие участники дела могут не согласиться с кассационной жалобой и привести свою позицию, подав по ней. Таким образом реализуется принцип состязательности сторон.
Сроки подачи
Кассационную жалобу подать в Верховный суд РФ можно в течение 2 месяцев после того, как был принят последний судебный акт по этому делу.
В случае пропуска отведенного срока кассацию вернут без рассмотрения.
Пропущенный срок обжалования можно восстановить, направив с указанием причин пропуска, а также даты наступления этих обстоятельств и даты их прекращения.
Только если суд посчитает причины пропуска уважительными, срок будет восстановлен.
Конкретного перечня, какие причины пропуска должны считаться уважительными, а какие нет в законодательстве не предусмотрено.
Каждый раз, рассматривая соответствующее ходатайство, судом этот вопрос разрешается в индивидуальном порядке.
Нужно учитывать особенность арбитражного производства. В нем многие причины не будут уважительными, хотя они считались бы таковыми при восстановлении срока по гражданским делам.
Приведем в таблице примерный перечень признаваемых и не признаваемых уважительными причин при рассмотрении вопроса о восстановлении срока на подачу:
Время рассмотрения
Кассационные жалобы по арбитражным делам в ВС РФ должны быть рассмотрены в срок не превышающий 2 месяцев.
Если суду потребовалось изучить материалы дела, и он истребовал его, то срок разбирательства автоматически увеличивается до 3 месяцев.
В него не включается промежуток времени от принятия решения об истребовании дела до его фактического поступления в ВС РФ.
Председатель ВС РФ или его заместители могут продлить еще на 2 месяца срок, который будет рассматриваться кассация, но только в случае решения истребовать дело.
В итоге на рассмотрение может уйти не больше 5 месяцев без учета времени на отправку запроса и получение материалов дела.
Государственная пошлина
За рассмотрение кассации по арбитражному делу в Верховном суде кассатор должен заплатить госпошлину в 3000 рублей.
Ее размер не меняется для разных видов дел или категорий заявителя. Оплату сбора следует осуществить еще до подачи документов в суд кассационной инстанции.
К ним обязательно должна прилагаться или платежка с отметкой банка для подтверждения внесения госпошлины.
Реквизиты для уплаты сбора можно в любой момент найти на сайте ВС РФ. Там же можно подготовить квитанцию или платежку для оплаты госпошлины.
Если госпошлина не оплачена или к кассации не приложена квитанция (платежка), то такую жалобу вернут без рассмотрения.
Видео: ведение дел в арбитражном суде
Кассационная жалоба в Верховный суд России по арбитражному делу
Обязательно следует изучить нормы АПК перед составлением и подачей кассации в ВС РФ по арбитражному делу.
Только правильное и обоснованное заявление будет принято к рассмотрению.
Следует обязательно также ознакомиться еще раз со всеми принятыми по делу решениями и материалами, приложенными к нему, чтобы найти конкретные нарушения и ошибки, допущенные нижестоящими судами.
Рассмотрим, что обязательно должно быть указано в кассационной жалобе по арбитражному делу, направляемой в ВС РФ:
Отсутствие указанных в АПК и приведенных здесь сведений может стать причиной для возврата жалобы без рассмотрения.
Возникающие нюансы
Обязательно нужно учитывать определенные нюансы подачи кассации в Верховный суд РФ.
Она должна направляться напрямую в ВС РФ, а не в суд вынесший оспариваемое решение.
Это отличает ее от других кассационных жалоб по арбитражным делам, которые должны подаваться в инстанцию, принявшую судебный акт.
Заявитель должен отправить копии кассации и всех приложенных к ней документов остальным участникам дела заказными письмами по почте с уведомлением о вручении.
Но отправка жалобы через электронный сервис не освобождает кассатора от необходимости отправить копии ее другим участникам процесса.
Образец заявления
В российском законодательстве не приводится особых требований по оформлению кассационных жалоб или необходимости использовать определенные бланки, формы при их составлении.
Фактически в каком виде излагать всю информацию в заявлении должен решать кассатор самостоятельно.
Но это иногда может вызвать некоторые сложности, особенно при отсутствии опыта в составлении подобных заявлений.
Статья 291.1. Порядок подачи кассационных жалобы, представления в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации
1. Судебные акты могут быть полностью или в части обжалованы в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства лицами, участвующими в деле, а также иными лицами в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, если в оспариваемых судебных актах содержатся существенные нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявшие на исход судебного разбирательства и приведшие к нарушению их прав и законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
2. Кассационные жалобы в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации подаются на вступившие в законную силу:
1) решения и определения арбитражных судов республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов; постановления и определения арбитражных апелляционных судов; решения и определения арбитражных судов округов, принятые ими в первой инстанции; решения и определения Суда по интеллектуальным правам, принятые им в первой инстанции; определения арбитражных судов округов и Суда по интеллектуальным правам, вынесенные ими в процессе кассационного производства, если судебные акты, в отношении которых настоящим Кодексом предусмотрена возможность обжалования в порядке кассационного производства в арбитражный суд округа, обжаловались в указанном порядке; постановления и определения арбитражных судов округов и Суда по интеллектуальным правам, принятые по результатам рассмотрения кассационной жалобы (жалобы);
2) судебные акты арбитражных судов, в отношении которых настоящим Кодексом возможность обжалования в порядке кассационного производства в арбитражный суд округа не предусмотрена, если они были предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции, и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу.
3. Постановления арбитражных судов округов, которыми не были отменены судебные приказы, отменены или изменены судебные акты, принятые в порядке упрощенного производства, не подлежат обжалованию в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации.
4. Лицо, полагающее, что нарушено его право на судопроизводство в разумный срок, вправе подать в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации кассационную жалобу, в которой также могут быть изложены требования о присуждении ему компенсации.
5. Генеральный прокурор Российской Федерации и заместители Генерального прокурора Российской Федерации вправе обратиться в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации с представлением о пересмотре в порядке кассационного производства вступивших в законную силу судебных актов, принятых по делам, участие прокурора в которых предусмотрено настоящим Кодексом.
6. Кассационные жалоба, представление подаются непосредственно в Верховный Суд Российской Федерации.
